工程停工索赔有涉及到哪些
- 培训职业
- 2025-05-06 00:40:12
工程停工索赔涉及到的主要费用组成与建筑安装工程造价的组成类似，通常包括以下几个方面：
1. 人工费：由于工程停工导致的工人工资及相关费用。
2. 设备费：租赁或拥有的设备在停工期间的费用。
3. 材料费：已购买但未使用的材料的相关成本。
4. 管理费：工程停工期间的管理和行政开支。
5. 利润：由于工程延期而未能实现的预期利润。
6. 延迟付款利息：由于工程延期导致的资金成本。
根据我国法律规定，若隐蔽工程在隐蔽前，承包人应通知发包人检查。若发包人未能及时检查，承包人可顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。若勘察、设计的质量不符合要求或未按期提交相关文件，造成延期，勘察人、设计人应继续完善工作，并减收或免收费用，同时赔偿损失。若施工原因导致工程质量不符合约定，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或返工、改建。若经修理或返工后仍造成逾期交付，施工人应承担违约责任。
建筑工程工期纠纷常见原因包括：
1. 合同中工期约定不符合实际，不符合规律。
2. 工程承包方综合实力不足，尤其在施工管理和技术水平方面。
3. 发包方未按约定提供必要的勘察、设计条件或资料不准确，导致延期交付。
4. 发包方未能按约定提供原材料、设备、场地、资金等，影响施工进度。
工程索赔的基本程序包括：
1. 提出索赔要求：在索赔事项发生后的28天内以书面形式发出索赔通知书。
2. 报送索赔资料和报告：在接下来的28天内提交详细的索赔资料和报告。
3. 协商解决索赔问题：在自愿互让的基础上，依据合同文件通过友好谈判解决。
4. 调解：若协商不成，可按合同条款规定请求调解。
5. 诉讼：若调解失败，且无仲裁协议，可向有管辖权的法院提起诉讼。
工程索赔是指在合同执行过程中，因非自身原因造成的损失，向对方提出经济补偿和/或时间补偿的要求。现场条件、气候、进度、物价变化以及合同、规范、标准的变更都可能导致索赔。
索赔程序包括：
1. 承包商递交索赔意向书。
2. 承包商继续施工，同时准备索赔材料。
3. 提交索赔文件。
4. 工程师审核索赔文件。
5. 工程师作出处理决定。
6. 业主审查索赔处理。
7. 承包商决定是否接受最终索赔处理决定。
法律依据包括《中华人民共和国民法典》中关于隐蔽工程检查、质量不符合要求的责任、工程中途停建、缓建的损失补偿等条款。
上一篇
湘潭大学哪些专业很好啊
下一篇
工程索赔款包括什么
多重随机标签